装修学堂

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录
您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

m2

开始计算

你的装修预算约 0 万元

卧室预算:0元
客厅预算:0元
厨房预算:0元
卫生间预算:0元
阳台预算:0元
其他预算:0元
全国装修业主交流QQ群:573032185

m2

开始计算

你的装修预算约 0 万元

卧室预算:0
客厅预算:0
厨房预算:0
卫生间预算:0
阳台预算:0
其他预算:0
微信扫一扫查看完整报价清单
微信扫一扫
  • 关注公众号还可获取装修省钱快报

装饰设计合同以及发展趋势

  • 收藏到微信
  • -

装修装饰公司的主要目的是通过专业的眼光和技术手段,让客户享受美的视觉和精神感受,让客户的生活更加丰富。接下来一起装修网的小编就带大家来解析装饰设计合同以及发展趋势,希望对大家有用。

装饰设计合同以及发展趋势

一、装饰设计合同

装饰装修合同书

甲方:XX公司

乙方:__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 工程地点::______________________。

2 工程内容:总建筑面积______平方米。

3 承包范围;装饰装修人工费用;

4 开工日期:_______年___月___日;竣工日期:_______年___月___日;总工期(包括法定节假日):____个工作日。

第二条;合同价款

1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:_______。

⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:_______

装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:_______

⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:_______

⒌剩余的5%作为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:_______

第三条;甲方责任

1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。

2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

第四条;乙方责任

1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;材料供应

1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

发包方电话  承包方电话

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

二、发展趋势

随着社会的发展专业的进一步完善这种情况会逐渐改善,也就会出现以下几种趋势:

1、室内设计需回归自然化:随着环境保护意识的增长,人们向往自然,喝天然饮料,用自然材料,渴望住在天然绿色环境中。高度民族化,只强调高度现代化,人们虽然提高了生活质量,却又感到失去了传统、失去了过去。因此,现代室内设计的发展趋势就是即讲现代化,又讲传统。

2、室内设计需整体艺术化:随着社会物质财富的丰富,人们要求从“屋的堆积”中解放出来,求各种物件之间存在统一整体之美。室内设计需高度现代化:随着科学技术的发展,室内设计师要学会采用一切现代科技手段,使室内设计达到最佳声、光、色、形的匹配效果,实现高速度、高效率、高功能、创造出理想的值得人们赞叹的空间环境来。

3、室内设计要高技术、高情理化:国际上工业先进国家的室内设计正在向高技术、高情感化方向发展。所以室内设计师需既重视科技,又强调人情味,这样才能达到高技术与高情感相结合。

4、室内设计讲求个性化:大工业化生产给社会留下了干篇一律的同一化问题。为了打破同一化,人们追求个性化。服务方便化:城市人口集中,为了高效、方便,国外十分重视发展现代服务设施。室内设计师在设计的过程当中要更强调“人”这个主体,以让消费者满意、方便为目的。新型材料广泛应用:随着新型建筑材料、室内装饰材料的快速发展,未来的家居将变得妙不可言。空间格局自由划分。随着人们生活水平的提高,住房的面积会呈大型化,原有小空间住房将逐步得到改造和重新装修。

装饰设计合同以及发展趋势

看了以上关于装饰设计合同以及发展趋势的资讯,相信大家对装饰设计合同以及发展趋势有一定的了解了,希望大家能够在实际运用中去验证这些方法,不断地学习补充哦!大家也可登录到一起装修网查看订阅更多相关内容和资讯。

全国业主装修交流群:573032185


文章转载自官方媒体或其他网站,版权归原创者所有。本站转载旨在使信息更广泛地传播以更好地发挥其价值, 如涉及版权等问题,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。全国业主交流QQ群:573032185;微信:wx17house 关注有礼,获取省钱秘笈。

标签: 装修合同合同

北京新房装修流程 教您装修少走弯路

领到了新房的钥匙后,装修就成为了业主们首要的问题,如果您不了解新房装修流程的知识的话,那么装修时肯定会手足无措,而且还会多花冤枉钱,在这里。一起装修网小编为大家介绍下北京新房装修流程,让你少走弯路少花钱,一起来了解下吧!

标签: 北京新房装修 新房装修流程 2016-11-02
新房装修流程
北京123平米三室两厅装修预算费用

北京123平米三室两厅装修多少钱?是大部分业主都想知道的一个问题,要是装修费用预算的不好就会影响家居装修整体效果的,那么北京123平米三室两厅装修多少钱呢?下面一起装修网小编为大家介绍一下。

室内装修费用
北京博弈万家装饰 背景墙装修攻略

随着大家审美眼光的提高,现在大部分业主在装修家居的时候对背景墙的装修要求也是越来越高了,所以在装修背景墙之前先了解一下背景墙装修攻略非常重要,那么北京博弈万家装饰怎么样?背景墙装修攻略有哪些呢?下面一起装修网小编为大家介绍一下。

装饰公司
毛坯房最简单装修五大流程详解

现在很多房地产商在交房的时候,往往都是毛坯房,而毛坯房就是平时我们所说的初装修房,那么毛坯房最简单装修流程是怎样的呢?下面就跟随一起装修网小编来看看毛坯房最简单装修五大流程吧。

毛坯房
5款小户型餐厅装修效果图 清新精致惹人眼

虽说蜗居空间很局促,但是饭还是要吃滴,餐厅的装修设计当然也马虎不得,小户型餐厅的设计正好符合蜗居空间的使用,要怎样设计规划使得有限的空间开辟出一个地儿来布置餐厅也需要一定的功力!

标签: 餐厅装修 2016-11-09
餐厅装修
厨卫吊顶怎么做才好?

厨房和卫生间这两个聚集油渍、水汽的地方,还涉及到楼上楼下的下水等问题,吊顶要怎么做才好?以前选用扣板的很多,但现在我们有更好的选择吗?毕竟厨卫也是自家空间设计的一部分,如何做到功能上适用的同时又更美观呢?

标签: 吊顶装修 吊顶 2016-11-02
吊顶
墙面潮湿的原因 墙面潮湿怎么处理

在家居生活中,经常会遇到墙面潮湿这种现象,其实这种现象在我们家居生活中是非常常见的,那么墙面潮湿的原因是什么?墙面潮湿怎么处理呢?下面一起装修网小编为大家介绍一下。

标签: 房屋潮湿 2016-11-18
房屋潮湿
合肥新房装修攻略 新房布置装饰要点

合肥业主们​在装修新居的时候,对于新房布置是十分有讲究的。既要个性时尚,又要大方美观。相信大家在装修新房的时候,一定会参考很多相关信息,或是多看样板房找灵感,掌握了不少知识吧。不过新房装修岂是那么简单,今天一起装修网小编就为大家介绍合肥新房装修攻略新房布置装饰要点吧。

标签: 新房布置 新房装修攻略 2016-11-02
新房装修攻略
地板铺装,如何验收地板

​房子装修中,地板验收时是很重要的一个环节,因为地板的好坏直接影响到房子的居住质量和整体美观。作为一些不规范的地板安装,长久使用,就有出现翘皮。一起装修网小编就给大家介绍一下如何验收地板!

标签: 家庭装修 装修知识 2016-11-22
装修知识
恒盈名居价格 恒盈名居优势

​恒盈名居怎么样?恒盈名居具备了一切现代化社区所应当具备的成熟配备,以其优质的性价比成为区域内当之无愧的居住首选。恒盈名居凭借舒适第一的理念,加上开发商绞尽脑汁优化的户型设计,被广大消费者所接受。下面一起装修网小编带大家了解下恒盈名居价格及恒盈名居优势吧。

标签: 小区建设 新建小区 2016-11-23
新建小区
木地板上墙好不好 有什么特点

大家都非常注重家装的品质,那么很多家装的人都会选择木地板上墙,从而在不知不觉中让自己的家提升不止一个档次。但是很多人其实并不是非常了解木地板上墙好不好,所以今天一起装修网小编就为大家介绍一下。

标签: 地板 木地板 装修建材知识 2016-11-19
装修建材知识
电热水器除垢方法 电热水器怎么除垢

电热水器是卫浴产品中非常重要的部分,特别是在冬天尤为重要,随着时间的侵蚀,热水器或多或少的都会出现一些污垢,电热水器怎么除垢,那么今天就让一起装修网小编为大家带来一些电热水器除垢方法的相关知识,希望能对大家有所帮助。

标签: 热水器 电热水器 2016-11-18
电热水器
风水大师分析客厅装修注意要点

客厅的方位、摆设,对于整个住宅风水有极大的影响,关系到整个家庭的财运、事业运、名望等,来和一起装修网小编跟风水大师一起看看客厅装修的注意事项吧!

客厅装修知识
西安新房装修六大风水注意要点

西安的新房装修时,新房装修布置和风水学有必然的关系,家居布置稍不注意,就会产生不利的风水影响。关系到将来家庭的和睦幸福。那么西安新房装修风水禁忌有哪些,下面一起装修网小编小编为大家介绍西安新房装修六大风水注意要点,希望能对大家有所帮助。

标签: 家居风水禁忌 风水禁忌 2016-11-02
风水禁忌
大师教你看风水 北京风水大师有哪些

在买房住房的时候,人们对风水的关注并未减少,风水大师便应运而生,风水大师可以适当给有需求的人一些意见,接下来就由一起装修网小编讲讲大师教你看风水以及北京风水大师有哪些,有兴趣的朋友可以看一下,希望能为大家提供帮助。

标签: 风水大师 风水知识 2016-10-10
风水知识
详解珠海新房入住风水讲究有哪些

当新房装修好后,业主们在高兴之余不要急于入住,新房入住也是有风水讲究的。而且装修后室内也有空气污染,容易对身体有害。那么珠海新房入住风水讲究有哪些呢?入住新房又有哪些风水事项需注意呢?下面一起装修网小编为大家一一详解。

标签: 新房入住 新房入住时间 2016-11-03

网友评论

网友评论文明上网,理性发言请遵守新闻评论服务协议
家居新闻详情页-网友评论头像
发表评论
微信二维码

微信公众号